广西机电设备招标有限公司关于京东项目一期土方平整工程项目变更公告02
二、项目编号：0633-184022252G12
三、招标人：南宁市兴工基础设施开发管理有限公司
地址：南宁市兴宁区三塘镇松柏路31号
联系人：蔡工； 联系电话：0771-4753842
四、招标代理机构：广西机电设备招标有限公司
地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层
联系人：薛工、董工 联系电话：0771-2808981
五、首次公告日期：2018年11月07日
六、变更日期：2018年11月22日
七、变更事项：
1、投标人拟派项目经理须具备[市政公用工程二级](含)以上注册建造师执业资格。
变更为：投标人拟派项目经理须具备[房屋建筑工程一级]注册建造师执业资格。
2、“第三章 评标办法（综合评估法）”中“评标办法前附表”第“2.1.1资格评审标准（有限数量制1）”的“企业情况（25.00分）：（3）企业诉讼情况（4分）：投标人2015年5月1日起至2017年5月30日发生诉讼和仲裁或败诉的得0分，无以上情况的得4分。”
变更为：企业情况（25.00分）（3）企业诉讼情况（4分）：诉讼及仲裁判决时间至投标截止时间止不超过三年，投标人发生诉讼和仲裁或败诉的得0分，无以上情况的得4分。
3、“第三章 评标办法（综合评估法）”中“评标办法前附表”第“2.1.1资格评审标准（有限数量制1）”的“项目经理（15.00分）：（1）项目经理资质（10分）：具有市政公用工程二级注册建造师资格得10分。”
变更为：项目经理（15.00分）：（1）项目经理资质（10分）：具有房屋建筑工程一级注册建造师资格得10分。
4、“第三章 评标办法（综合评估法）”中“评标办法前附表”第“2.2.2技术标评审标准（满分30分）”变更为：
2.2.2 | 技术标评审标准（满分30分 | 项目管理机构（20分） | 项目经理任职资格与业绩、工作经历等（12.00分） | 拟派任项目经理（或注册建造师）必须与资格审查合格通过的项目经理（或注册建造师）在名称、专业、资格等级等方面一致。项目经理具有房屋建筑工程一级注册建造师资格得6分；具有中级工程师职称以上（含中级工程师）得6分，未提供的不予计分。 |
其他主要人员（8.00分） | 拟投入配备工程现场管理人员最低要求：项目经理1人，项目技术负责人1人，质量员1人，安全员1人，施工员1人,材料员1人。 | |||
施工组织设计（80分） | 主要施工方法（10.00分） | 优（6.1-10分）：对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了已论证的新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。 良（3.1-6分）：对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。 差（0-3）：对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；施工段划分不合理。 | ||
拟投入的主要物资计划（10.00分） | 优（6.1-10分）：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 良（3.1-6分）：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。 中（0.1-3分）：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。 差（0分）：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。 | |||
拟投入的主要施工机械、设备计划（10.00分） | 优（6.1-10分）：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，采用较先进机械设备。 良（3.1-6分）：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要。 差（0-3分）：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。 | |||
劳动力安排计划（6.00分） | 优（4.1-6分）：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 良（2.1-4分）：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。 差（0-2分）：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。 | |||
确保工程质量的技术组织措施（10.00分） | 优（6.1-10分）：应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，超过招标文件的质量要求及施工验收规范要求。 良（3.1-6分）：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，满足招标文件的质量要求。 差（0-3分）：措施不可行，没有质量违约责任承诺。 | |||
确保安全生产的技术组织措施（10.00分） | 优（6.1-10分）：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。 良（3.1-6分）：针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确。 差（0-3分）：安全文明措施不得力，采用规范不正确。术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施不得力。 | |||
确保工期的技术组织措施（6.00分） | 优（4.1-6分）：关键线路清晰。准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，进度违约责任承诺具体。 良（2.1-4分）：关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，关键节点的控制措施合理、可行，进度违约责任承诺具体。 差（0-2分）：关键线路不准确，计划编制不合理，关键节点的控制不可行，没有违约责任承诺。 | |||
确保文明施工的技术组织措施（6.00分） | 优（4.1-6分）：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。 良（2.1-4分）：针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确。 差（0-2分）：安全文明措施不得力，采用规范不正确。 | |||
工程施工的重点和难点及保证措施（6.00分） | 优（4.1-6分）：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。 良（2.1－4分）：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行。 差（0-2分）：对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行。 | |||
施工总平面布置图（6.00分） | 优（3.1-6分）：总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。 良（0.1-3分）：总体布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求。 差（0分）：总体布置不合理，不符合安全、文明生产要求。 |
5、“第四章 合同条款及格式”中“第三部分 专用合同条款”的“2.4.2 提供施工条件：﹡消纳场的具体位置及其合理运距：运距暂按 9 公里计，结算时按实际运距作调整。”
变更为：﹡消纳场的具体位置及其合理运距：运距暂按9公里计，结算时按实际运距作调整，运至南宁市兴宁区四塘镇消纳场。
6、“第四章 合同条款及格式”中“第三部分 专用合同条款”增加：
“2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。发包人在每月支付进度款时，通过银行转账方式，按进度款的 %（百分比按广西壮族自治区建设工程费用定额规定）拨付到承包人农民工工资支付专用账户，专门用于支付农民工工资。”
7、“第四章 合同条款及格式”中“第三部分 专用合同条款”的 “3.1 承包人的一般义务”变更为：
<1>承包人提交的竣工资料的内容：与本工程有关的所有竣工图纸、变更等。
承包人需要提交的竣工资料套数：陆套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人 。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收十五日前。
承包人提交的竣工资料形式要求：送达发包人代表签收。
完整的经相关部门签字确认后的竣工图纸质版及电子版 。承包人未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善，或未能在合同约定的工期内完成本工程，经发包人发函催促10个工作日未回复，发包人有权安排第三方实施承包人未能完成的工作内容，由此发生的费用发包人可从承包人的工程款中直接扣除，无需承包人签字认可，且发包人处承包人本工程结算总价5%的违约金。
<2>承包人应履行的其他义务：
①施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承包费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。
②取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。
③按照广西壮族自治区总工会、广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于进一步加强全区住房城乡建设系统组建工会和职工维权工作的意见》(桂工发[2013]29号)和南宁市城乡建委、市总工会、市财政局《关于印发〈关于在建设行业依法成立工会组织和拨缴工会经费（建会筹备金）的实施意见〉的通知》（南建[2011]9号）相关规定，承包人应在收到中标通知书之日起10个工作日内，成立项目工会并拨缴工会经费（建会筹备金）。应缴工会经费额的参考标准：
a.房建工程（含厂房和高层）的工会经费为工程项目中标价×10%×2%；
b.学生公寓及教学综合楼的工会经费为工程项目中标价×6%×2%；
c.市政工程的工会经费为工程项目中标价×5%×2%；
d.装饰工程的工会经费为工程项目中标价×4%×2%。
承包人组建项目工会的同时，从审批办证大厅南宁建设窗口领取并填写《地方税（费）综合申报表》，带上施工合同原件及税务登记证副本（复印件），到工程项目所在主管地税部门办理工会经费缴费手续；区直企业可到区地税局办理工会经费缴费手续。（详情请咨询南宁市建设工会5521531、审批办证大厅南宁建设窗口3221206）。
④承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 在实施和完成本合同过程
中，承包人须①时刻关注和采取适当措施保障现场所有工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工要保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏或为了现场附近过往群众的安全与方便，在必要的时候、地方或监理工程师要求或有关部门要求时，承包人应负责提供照明、警卫、护栏、警示标志等安全防护措施，并承担责任， 费用已包含在投标报价的安全防护、文明施工措施费中。
⑤向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。
⑥需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 遵守政府有关主管部门对施工场地、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续并承担所有费用。
⑦施工场地清洁卫生的要求：按南宁市文明工地标准实施。施工现场要求保证清洁，遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；完工前将所有建筑垃圾从施工现场清除。场地平整、场地道路、场地排水排污等附属设施均由承包人自行负责施工，费用均包含在投标报价中。所有清理费用、临时性 收费、占用场地费均包含在合同总价中。
⑧承包人在办理施工许可手续前，向银行开设弄明工资支付专用账户，通过银行转账方式，确保按月足额发放农民工工资。
⑨双方约定承包人应做的其他工资作：
1）承包人于收到中标通知书 10 天内向发包人、监理工程师提交《施工组织设计》及施工进度总体计划，并于每月 25 日前上报下月工程进度计划。经批准的施工组织设计作为承包人、监理检查工作的依据，承包人必须按经批准的施工组织设计、施工进度总体计划及每月进度计划施工。当实际进度滞后，发包人或监理工程师下达指令要求承包人采取措施加快进度，进度仍然滞后的，发包人有权处以5000元--5 万元/ 次的处罚。工程进度严重滞后，发包人2 次约谈承包人法人，进度仍未有明显改观的，发包人有权解除合同。
2） 工程隐蔽部位覆盖前的检查
* 前工程隐蔽或中间验收前 12 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。
* 工程师应在承包人约定时间到达现场进行隐蔽中间验收工作（不得以任何理由改期），如果在约定时间超过两小时内工程师未到现场（有发包方现场代表证明），承包人可自行隐蔽继续施工，后果由工程师承担。但在约定时间承包人未到现场及超过约定时间两小时，工程师可另订时间 验收，承包人不得有异议且承担由此引发的责任。
3）、承包人在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如征地拆迁、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人有责任和义务保护自身合法权益，应对施工场地上发生的一切负责，若发生非政府原因（如当地居民干扰施工），或非发包人指令而影响施工导致工期拖延及财产损失，发包人概不负责，由承包人自行承担。
4）. 关于园林绿化工程的约定：
(1) 其中的园林绿化工程 施工内容包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、 采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、包养护等全部内容，费用已包含在投标报价中。
(2) 园林绿化工程所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植。
(3) 按发包人审定的设计图纸、工程量清单及国家相关专业施工技术规范进行施工。
(4) 已竣工工程未交付发包人之前，负责已完工工程的保护及养护工作。
(5) 承包人所购苗木必须是新鲜、树杆挺直、树形好、植株健壮，枝叶茂盛丰满，无病症现象。
(6) 绿化种植工程在养护期内应达到《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-702-2005）的基本标准。
(7) 养护期内发现苗木等植物材料死亡，发包人应在种植季节按原设计品种、规格更换。
(8) 苗木的养护期按国家、南宁市的相关规定执行，苗木养护期的费用（含水电费）已包含在投标报价中。
8、“第四章 合同条款及格式”中“第三部分 专用合同条款”的“10.4 变更估价”中“10.4.1 变更估价原则”的“其中材料价格按2018年第7期《南宁建设工程造价信息》相应价格信息进行计算”
变更为：“其中材料价格按2018年第9期《南宁建设工程造价信息》相应价格信息进行计算”
9、“第四章 合同条款及格式”中“第三部分 专用合同条款”的“11.价格调整”中 “11.1 市场价格波动引起的调整”的第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（1）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》基准价格为2018年第7期《 南宁市建设工程造价信息》。”
变更为：“（1）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》基准价格为2018年第9期《 南宁市建设工程造价信息》。”
10、“第四章 合同条款及格式”中“第三部分专用合同条款”的“12. 合同价格、计量与支付”中“12.1 合同价格形式”的“风险范围以外合同价格的调整方法”中“其中材料价格按2018年第7期的《南宁建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；”
变更为“其中材料价格按2018年第9期的《南宁建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；”
11、“第五章 工程量清单”的“2 招标控制价编制说明”中“（7）材料价格信息：材料价格主要按照南宁市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息2018年第7期，不足部分参考市场定价。”
变更为“（7）材料价格信息：材料价格主要按照南宁市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息2018年第9期，不足部分参考市场定价。”
12、凡有意参加投标者,请于2018年11月23日0时00分至2018年11月29日23时59分（不少于5个工作日），由潜在投标人的专职投标员凭本人的“广西建筑市场诚信卡”卡号及密码或企业CA锁登陆南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnhy)进行网上报名。
5 招标文件的获取
5.1凡通过上述报名者，请于2018年11月23日0时00分至2018年12月12日23时59分（不少于5个工作日），由潜在投标人的专职投标员凭本人的“广西建筑市场诚信卡”卡号及密码或企业CA锁登陆南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnhy)下载招标文件和图纸。
13、本项目投标截止时间及开标时间为2018年12月13日09时30分。
其他内容不变，特此公告。
招标代理机构：广西机电设备招标有限公司
2018年11月22日